Договор подряда на строительно-отделочные работы
-
Заказчик:
-
Подрядчик:
-
Конкретный перечень выполняемых Подрядчиком работ определяется:
-
В тексте Договора
-
В приложении к Договору
-
-
Материальное обеспечение работ:
-
Осуществляется Заказчиком
-
Осуществляется Подрядчиком
-
Смешанное обеспечение
-
-
Обязанность исполнять указания Заказчика в ходе выполнения работ:См. пункт 3 статьи 660 Гражданского кодекса РК
-
Да
-
Нет
-
-
Допустимость привлечения субподрядчиков:См. пункт 1 статьи 619 Гражданского кодекса РК
-
Да
-
Нет
-
-
Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке:См. пункт 4 статьи 627 Гражданского кодекса РК
-
Да
-
Нет
-
-
Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения договора имущества:
-
Несет Заказчик
-
Несет Подрядчик
-
-
Риск случайной гибели или случайного повреждения переданной для переработки вещи:
-
Несет Заказчик
-
Несет Подрядчик
-
-
Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков:См. пункт 3 статьи 635 Гражданского кодекса РК
-
Да
-
Нет
-
-
Возможность одностороннего подписания Подрядчиком акта приемки выполненных работ:
-
Предусмотрена Договором
-
Не предусмотрена Договором
-
-
Отсутствие ответственности Подрядчика за мелкие отступления от требований к результату работы:См. пункт 4 статьи 635 Гражданского кодекса РК
-
Да
-
Нет
-
-
Право Заказчика на устранение недостатков своими силами с последующим возмещением Подрядчиком расходов Заказчика:
-
Предусмотрено Договором
-
Не предусмотрено Договором
-
-
Гарантийный срок:См. статью 634 Гражданского кодекса РК
-
Установлен в Договоре
-
Не установлен в Договоре
-
-
Цена работы:
-
Является твердой
-
Является приблизительной
-
Определяется сметой
-
Твердая смета
-
Приблизительная смета
-
-
-
Порядок оплаты:
-
Полная предварительная оплата
-
Частичная предварительная оплата
-
Оплата после подписания акта приемки выполненных работ
-
-
Налог на добавленную стоимость (НДС):см. раздел 10 Налогового кодекса РК
-
Включен в стоимость работ
-
Не включен в стоимость работ
-
-
Выплата неустойки:См. пункт 1 статьи 629 Гражданского кодекса РК
-
Предусмотрена Договором
-
Не предусмотрена Договором
-
-
Условия конфиденциальности:См. статью 638 Гражданского кодекса РК
-
Предусмотрены Договором
-
Не предусмотрены Договором
-
-
-
Предусмотрен Договором
-
Не предусмотрен Договором
-
-
Обязательный досудебный порядок урегулирования спора:
-
Имеется
-
Отсутствует
-
-
Споры будут разрешаться:
-
-
По месту нахождения Заказчика
-
По месту нахождения Подрядчика
-
-
В Арбитраже
-
В Казахстанском международном арбитраже
-
В Арбитражном центре НПП «Атамекен»Местом проведения арбитражного разбирательства можете выбрать один из городов областного центра или один из городов Республиканского значения.
-
-
-
-
Указаны в Договоре
-
Не указаны в Договоре
-
-
Нотариальное удостоверение:См. статью 154 Гражданского кодекса РК
-
Договор составлен на казахском и русском языках:
-
Да
-
Преимущественное значение имеет текст Договора на казахском языке
-
Преимущественное значение имеет текст Договора на русском языке
-
-
Нет
-
1500
тг.
Договор подряда на строительно-отделочные работы № [Номер]
| [Место] | [Дата] года |
[Наименование Юр.лица/ИП], в лице [Должность] [ФИО], действующего на основании [Уполномочивающий документ], БИН [БИН], именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны,
и [Наименование Юр.лица/ИП], в лице [Должность] [ФИО], действующего на основании [Уполномочивающий документ], БИН [БИН], именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренную настоящим Договором работу и сдать ее результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. По настоящему Договору Подрядчик обязан выполнить следующие работы: [Перечень работ]. Для выполнения работ будут использованы следующие материалы: [Материалы].
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. приступить к выполнению работы не позднее [Начало выполнения работ] года и завершить выполнение работ не позднее [Завершение выполнения работ] года;
2.1.2. обеспечить сохранность имущества, полученного от Заказчика, с момента его передачи Подрядчику до момента его передачи Заказчику;
2.1.3. производить качественное выполнение работ;
2.1.4. исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
2.1.5. передать Заказчику результат выполненных работ после окончания строительно-отделочных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. привлекать к исполнению Договора субподрядчика (субподрядчиков).
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. нести в полном объеме обязательство по обеспечению подрядных работ материалами, оборудованием и техникой;
2.3.2. оплатить работу в размере, сроки и порядке, предусмотренные условиями настоящего Договора;
2.3.3. принять от Подрядчика результат выполненных работ в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и законодательством.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
2.4.2. в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
3. Дополнительные условия
3.1. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или иных предметов;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.2. Заказчик обязан в течение [Дача указаний] дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных выше, дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.
3.3. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о данных обстоятельствах, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или иные непригодные вещи, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих качественному и своевременному выполнению Подрядчиком своих обязательств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков, а также оплаты за фактически выполненный объем работ.
3.4. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановлении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, несет Заказчик. В этом случае Заказчик должен в течение разумного срока за свой счёт заменить погибшее имущество пригодным для продолжения работы по Договору или за свой счёт восстановить поврежденное имущество. В противном случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать оплаты фактически выполненных им работ.
3.6. Риск случайной гибели переданной для переработки вещи несет Заказчик. В этом случае Заказчик должен оплатить Подрядчику фактически выполненные им работы; при этом обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются. Вместо этого Заказчик вправе в разумный срок предоставить Подрядчику за свой счёт аналогичную вещь для переработки.
3.7. Риск случайного повреждения переданной для переработки вещи несет Заказчик. В этом случае Заказчик должен в разумный срок за свой счёт восстановить поврежденную вещь или предоставить аналогичную вещь для переработки. В противном случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать оплаты фактически выполненных им работ.
3.8. Если результат работы до наступления срока его сдачи (приемки) Заказчику случайно погиб или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон, Подрядчик не вправе требовать оплату за выполненную работу. Если результат работы случайно погиб либо случайная невозможность окончания работы произошли после наступления срока сдачи (приемки) результата Заказчику, но до его фактического принятия Заказчиком, Подрядчик также не вправе требовать оплату за выполненную работу, если такая просрочка сдачи (приемки) результата произошла не по его Заказчика.
3.9. 
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
8.1.
9. Применимое право и порядок разрешения споров
9.1. К взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Республики Казахстан.
9.2. Перед обращением в суд за разрешением возникшего спора, Сторона настоящего Договора должна направить другой Стороне письменную претензию с указанием своих требований к другой Стороне, с предложением добровольного удовлетворения этих требований и срока для добровольного удовлетворения. Данный досудебный порядок считается соблюденным для цели обращения в суд с момента получения письменного отказа другой Стороны от удовлетворения требования либо при неполучении письменного ответа на претензию в течение [Ответ на претензию] дней с момента получения претензии другой Стороной, либо при неудовлетворении другой Стороной изложенного в претензии требования в срок, указанный в претензии. Данный досудебный порядок не распространяется на требования, которые по своему характеру не предполагают возможность другой Стороны Договора удовлетворить их (о признании сделки недействительной и т.п.).
9.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному урегулированию в Арбитражном центре Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» согласно его действующему Регламенту.
9.4. Предметом, который подлежит рассмотрению арбитражем, являются все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности.
9.5. Местом проведения арбитражного разбирательства будет – город Нур-Султан.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор, а также соглашения о его изменении или дополнении действительны лишь при условии облечения их в письменную форму путем подписания обеими Сторонами единого документа.
10.2. Обо всех изменениях в банковских, почтовых, электронных и иных реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга не позднее двух календарных дней с момента их официального утверждения. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершенными надлежащим образом.
10.3. Стороны настоящим подтверждают, что на момент подписания Договора:
- не находились под влиянием обмана, насилия, угрозы;
- Договор не является мнимым и притворным;
- обладают правоспособностью и дееспособностью, позволяющими вступать в гражданско-правовые отношения.
10.4. Стороны пришли к соглашению нотариально не удостоверять настоящий Договор.
10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
11. Реквизиты, юридические адреса и подписи Сторон:
| Заказчик: |
Подрядчик: |
| [Наименование Юр.лица/ИП] адрес: [Адрес] тел./факс: [Телефон] БИН [БИН] ИИК [ИИК] IBAN [IBAN] в [Наименование банка] БИК [БИК] КБе [КБе] [Должность] [ФИО] ____________________________ (подпись) М.П. |
[Наименование Юр.лица/ИП] адрес: [Адрес] тел./факс: [Телефон] БИН [БИН] ИИК [ИИК] IBAN [IBAN] в [Наименование банка] БИК [БИК] КБе [КБе] [Должность] [ФИО] ____________________________ (подпись) М.П. |