Договор подряда

  • Заказчик: 
    • Юридическое лицо 
      См. пункт 1 статьи 33 Гражданского кодекса РК
    • Индивидуальный предприниматель 
      См. пункт 1 статьи 30 Предпринимательского кодекса РК
    • Физическое лицо 
      См. статью 12 Гражданского кодекса РК
  • Подрядчик: 
    • Юридическое лицо 
      См. пункт 1 статьи 33 Гражданского кодекса РК
    • Индивидуальный предприниматель 
      См. пункт 1 статьи 30 Предпринимательского кодекса РК
    • Физическое лицо 
      См. статью 12 Гражданского кодекса РК
  • Конкретный перечень выполняемых Подрядчиком работ определяется: 
    • В тексте Договора 
    • В приложении к Договору 
    • В проектно-сметной документации 
  • Материальное обеспечение работ: 
    • Осуществляется Заказчиком 
    • Осуществляется Подрядчиком 
    • Смешанное обеспечение 
      • Заказчиком предоставляется конкретный перечень материалов, в оставшейся части обеспечение за счёт Подрядчика 
      • Подрядчиком предоставляется конкретный перечень материалов, в оставшейся части обеспечение за счёт Заказчика 
      • Заказчиком и Подрядчиком предоставляется конкретный перечень материалов 
  • Обязанность исполнять указания Заказчика в ходе выполнения работ: 
    См. пункт 3 статьи 660 Гражданского кодекса РК
    • Да 
    • Нет 
  • Допустимость привлечения субподрядчиков: 
    См. пункт 1 статьи 619 Гражданского кодекса РК
    • Да 
      • Без ограничений 
      • Только определенные виды работ 
    • Нет 
  • Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке: 
    См. пункт 4 статьи 627 Гражданского кодекса РК
    • Да 
    • Нет 
  • Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения договора имущества: 
    • Несет Заказчик 
    • Несет Подрядчик 
  • Риск случайной гибели или случайного повреждения переданной для переработки вещи: 
    • Несет Заказчик 
    • Несет Подрядчик 
  • Возможность одностороннего подписания Подрядчиком акта приемки выполненных работ: 
    • Предусмотрена Договором 
    • Не предусмотрена Договором 
  • Отсутствие ответственности Подрядчика за мелкие отступления от требований к результату работы: 
    См. пункт 4 статьи 635 Гражданского кодекса РК
    • Да 
    • Нет 
  • Право Заказчика на устранение недостатков своими силами с последующим возмещением Подрядчиком расходов Заказчика: 
    • Предусмотрено Договором 
    • Не предусмотрено Договором 
  • Обязанность предоставления Заказчиком проектно-сметной документации 
    • Предусмотрена 
    • Не предусмотрена 
  • Обязанность Заказчика по обеспечению электроснабжения в месте выполнения работ по настоящему договору 
    • Предусмотрена 
    • Не предусмотрена 
  • Указание в договоре об обязанности Подрядчика выполнять законные требования уполномоченных государственных органов 
    • Предусмотрено 
    • Не предусмотрено 
  • Урегулирование в договоре вопроса об обязанности по обеспечению сохранности материалов и оборудования 
    • Распределение обязанности между Сторонами по обеспечению сохранности материалов и оборудования, постоянно находящихся на месте выполнения работ 
      • Распределение обязанности между Сторонами по временным промежуткам в рамках суток 
      • Распределение обязанности между Сторонами в зависимости от времени прибытия и убытия Подрядчика (персонала Подрядчика) на место выполнения работ 
    • Обязанность по обеспечению сохранности материалов и оборудования несет Подрядчик 
  • Урегулирование в договоре вопроса об обязанности по обеспечению сохранности результата работы до сдачи результата работы Заказчику 
    • Распределение обязанности по обеспечению сохранности результата работы между Сторонами по временным промежуткам в рамках суток 
    • Распределение обязанности по обеспечению сохранности результата работы между Сторонами в зависимости от времени прибытия и убытия Подрядчика на место выполнения работ 
    • Обязанность по обеспечению сохранности результата работы несет Подрядчик 
  • Обеспечение выполняемых по договору работ оборудованием 
    • Осуществляется Заказчиком 
    • Осуществляется Подрядчиком 
    • Смешанное обеспечение 
      • Заказчиком предоставляется конкретный перечень оборудования, в оставшейся части обеспечение за счёт Подрядчика 
      • Подрядчиком предоставляется конкретный перечень оборудования, в оставшейся части обеспечение за счёт Заказчика 
      • Заказчиком и Подрядчиком предоставляется конкретный перечень оборудования 
  • Урегулирование в договоре вопроса о последствиях уничтожения (утраты) или повреждения материалов и оборудования, произошедшего по вине Сторон 
    • В случае уничтожения (утраты) или повреждения материалов и оборудования, предоставленных Заказчиком 
      • По вине Заказчика 
      • По вине Подрядчика 
    • В случае уничтожения (утраты) или повреждения материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком 
      • По вине Заказчика 
      • По вине Подрядчика 
  • Договор предусматривает конкретный срок (сроки) предоставления Заказчиком Подрядчику материалов и оборудования 
    • Единый срок предоставления всех материалов и оборудования 
    • Предоставление материалов и оборудования осуществляется в соответствии с графиком 
  • Договор предусматривает конкретное место выполнения работ Подрядчиком 
    • Да 
    • Нет 
  • Стоимость работ 
    • Указывается в Договоре 
    • Указывается в смете 
    • Определяется в проектно-сметной документации 
  • Порядок оплаты: 
    • Полная предварительная оплата 
    • Частичная предварительная оплата 
    • Оплата после подписания акта приемки выполненных работ 
  • Налог на добавленную стоимость (НДС): 
    См. раздел 8 Налогового кодекса РК
    • Включен в стоимость работ 
    • Не включен в стоимость работ 
  • Неустойка за нарушение начального или конечного срока выполнения работ 
    • Предусмотрена договором 
    • Не предусмотрена договором 
  • Неустойка за нарушение денежных обязательств 
    • Предусмотрена 
    • Не предусмотрена 
  • Отказ Подрядчика от исполнения настоящего договора в случае необходимости несения им незапланированных расходов 
    • Допускается 
    • Не допускается 
  • Установление в договоре обязательных требований в отношении материалов и оборудования, которые должны быть использованы Подрядчиком при выполнении работ 
    • Предусмотрено 
    • Не предусмотрено 
  • Условия конфиденциальности: 
    См. статью 638 Гражданского кодекса РК
    • Предусмотрены Договором 
    • Не предусмотрены Договором 
  • Форс-Мажор: 
    См. пункт 2 статьи 359; ст. 374 Гражданского кодекса РК
    • Предусмотрен Договором 
    • Не предусмотрен Договором 
  • Предоставление Подрядчиком гарантии качества результата выполненных работ 
    • Предусмотрено 
    • Не предусмотрено 
  • Гарантии Подрядчика 
    • Предусмотрены 
    • Не предусмотрены 
  • Гарантии Заказчика 
    • Предусмотрены 
    • Не предусмотрены 
  • Требования в отношении соответствия результата работ определенным нормативно-техническим документам 
    • Установлены 
    • Не установлены 
  • Распределение между Сторонами риска случайной гибели (утраты) результата работ 
    • Несение риска Заказчиком 
    • Несение риска Подрядчиком 
  • Распределение между Сторонами риска случайного повреждения результата работ 
    • Несение риска Заказчиком 
    • Несение риска Подрядчиком 
  • Урегулирование в договоре вопроса о последствиях уничтожения (утраты) результата работы, произошедшего до момента сдачи результата работы Заказчику по вине одной из Сторон 
    • В случае уничтожения (утраты) результата работы по вине Заказчика 
    • В случае уничтожения (утраты) результата работы по вине Подрядчика 
  • Урегулирование в договоре вопроса о последствиях повреждения результата работы, произошедшего до момента сдачи результата работы Заказчику по вине одной из Сторон 
    • В случае повреждения результата работы по вине Заказчика 
    • В случае повреждения результата работы по вине Подрядчика 
  • Обязательный досудебный порядок урегулирования спора: 
    • Имеется 
    • Отсутствует 
  • Споры будут разрешаться: 
    • Судом 
      См. статьи 29, 30 , 32 Гражданско-процессуального кодекса РК
      • По месту нахождения Заказчика 
      • По месту нахождения Подрядчика 
    • В Арбитраже 
      • В Казахстанском международным арбитраже 
        См. статьи 8, 14, 22, 28 Закона РК от 8 апреля 2016 года № 488-V "Об арбитраже"
      • В Арбитражном центре НПП «Атамекен» 
        Местом проведения арбитражного разбирательства можете выбрать один из городов областного центра или один из городов Республиканского значения.
  • Сведения о дееспособности Сторон при заключении Договора: 
    См. статьи 17; 35 Гражданского кодекса РК
    • Указаны в Договоре 
    • Не указаны в Договоре 
  • Нотариальное удостоверение: 
    См. статью 154 Гражданского кодекса РК
    • Да 
      См. пункт 1 статьи 154 Гражданского кодекса РК
      • Расходы несет Заказчик 
      • Расходы несет Подрядчик 
      • Расходы оплачиваются в равных долях 
    • Нет 
      См. пункт 2 статьи 154 Гражданского кодекса РК
  • Договор составлен на казахском и русском языках: 
    • Да 
      • Преимущественное значение имеет текст Договора на казахском языке 
      • Преимущественное значение имеет текст Договора на русском языке 
    • Нет 
1500 тг.
 
Договор подряда № [Номер]
 
[Место]   [Дата] года
 [Наименование Юр.лица/ИП], в лице [Должность] [ФИО], действующего на основании [Уполномочивающий документ], БИН [БИН], именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны,
 и [Наименование Юр.лица/ИП], в лице [Должность] [ФИО], действующего на основании [Уполномочивающий документ], БИН [БИН], именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренную настоящим Договором работу и сдать ее результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. По настоящему Договору Подрядчик обязан выполнить следующие работы: [Перечень работ]. 
2. Права и обязанности Сторон
2.1.  Подрядчик обязуется:
2.1.1. выполнить работы по следующему адресу на следующем строящемся объекте: [Адрес объекта];
2.1.2. Подрядчик обязан своими силами и за свой счёт обеспечить выполняемые подрядные работы материалами, виды и количество которых указано в Приложении № [Приложение с перечнем выполняемых работ], которое является неотъемлемой частью настоящего договора. В остальной части обеспечение работ по настоящему договору материалами является обязанностью Заказчика и осуществляется его силами и за его счёт. До момента предоставления Заказчиком соответствующих материалов Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ или приостановить их выполнение, если отсутствие соответствующих материалов затрудняет или делает невозможным ведение работ Подрядчиком; конечный срок выполнения работ в этом случае продлевается на время такого простоя (приостановления работ) Подрядчика. Под материалами понимаются материальные объекты, входящие в состав результата работ;
2.1.3. приступить к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, не позднее [Начало выполнения работ] (далее- «начальный срок выполнения работ») и завершить их не позднее [Завершение выполнения работ] (далее- «конечный срок выполнения работ»).
2.1.4. нести в полном объеме обязательство по обеспечению подрядных работ материалами, оборудованием и техникой;
2.1.5. соблюдать распорядок, установленный в месте выполнения работ, если работы выполняются по месту, относящемуся к Заказчику;
2.1.6. обозначить рабочую зону (в том числе с соблюдением обязательных требований к обозначению рабочей зоны) и проводить работы, по возможности, в пределах обозначенной рабочей зоны. После завершения выполнения работ произвести ликвидацию рабочей зоны и осуществить уборку места выполнения работ от мусора, оставшегося после выполнения Подрядчиком работ, а также от принадлежащих Подрядчику материалов и оборудования. Положения настоящего пункта применяются в случае, если работы выполняются по месту, относящемуся к Заказчику
2.1.7. производить выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда, правил пожарной безопасности, электробезопасности, экологических требований  и иных обязательных правил и норм;
2.1.8. обеспечивать сохранность предоставленного Заказчиком имущества (материалы, оборудование, переданная для переработки вещь и иное имущество, оказавшееся во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора) с момента его получения от самого Заказчика или от третьих лиц, если другими условиями настоящего договора не предусмотрено иное;
2.1.9. обеспечить соответствие качества выполняемых работ и результата выполненных работ условиям настоящего договора, а также обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан и нормативно-технических документов;
2.1.10. исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
2.1.11. передать Заказчику результат выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.1.12. При выполнении работ по настоящему договору Подрядчик обязан использовать только такие материалы и оборудование, которые соответствуют требованиям, содержащимся в Приложении № [Приложение с перечнем необходимых материалов и оборудования], которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.13. Подрядчик обязан выполнять законные требования уполномоченных государственных органов, адресованные Заказчику или самому Подрядчику, если такие требования связаны с работами, выполняемыми по настоящему договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком соответствующих требований Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные этим убытки.
2.1.14. Обязанность по обеспечению сохранности материалов и оборудования, предоставленных самим Подрядчиком, а также переданных Заказчиком Подрядчику, предназначенных для выполнения работ по настоящему договору, несет Подрядчик. Положения настоящего пункта распространяются также и на указанные материалы и оборудование, постоянно находящиеся на месте выполнения работ.
2.1.15. Обязанность по обеспечению сохранности результата работы до его сдачи Заказчику (до подписания Сторонами акта выполненных работ) несет Подрядчик. Если Заказчик без установленных оснований отказывается или уклоняется от подписания акта выполненных работ, то после истечения срока, установленного настоящим договором для подписания акта выполненных работ, обязанность по обеспечению сохранности результата работы будет нести Заказчик.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. привлекать к исполнению Договора субподрядчика (субподрядчиков);
2.2.2. по требованию Подрядчика предоставлять ему всю необходимую информацию для выполнения работ. До момента предоставления Заказчиком соответствующей информации Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ или приостановить их выполнение, если отсутствие соответствующей информации затрудняет или делает невозможным выполнение работ Подрядчиком; конечный срок выполнения работ в этом случае продлевается на время такого простоя (приостановления работ) Подрядчика;
2.2.3. обеспечить Подрядчику (в том числе его задействованному персоналу) беспрепятственный доступ к месту выполнения работ с учетом действующего в таким месте распорядка. Положения настоящего пункта применяются в случае, если работы выполняются по месту, относящемуся к Заказчику;
2.2.4. незамедлительно извещать Подрядчика о любых обстоятельствах, имеющих значение для выполнения работ по настоящему договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Заказчик обязан своими силами и за свой счёт обеспечить Подрядчика материалами, виды и количество которых указано в Приложении № [Приложение с перечнем необходимых материалов и оборудования], которое является неотъемлемой частью настоящего договора. До момента предоставления Заказчиком указанных материалов Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ или приостановить их выполнение, если отсутствие соответствующих материалов затрудняет или делает невозможным ведение работ Подрядчиком; конечный срок выполнения работ в этом случае продлевается на время такого простоя (приостановления работ) Подрядчика. В остальной части обеспечение работ по настоящему договору материалами является обязанностью Подрядчика и осуществляется его силами и за его счёт. Под материалами понимаются материальные объекты, входящие в состав результата работ;
2.3.2. оплатить работу в размере, сроки и порядке, предусмотренные условиями настоящего Договора;
2.3.3. принять от Подрядчика результат выполненных работ в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и законодательством;
2.3.4. Не позднее [Срок представления сметы] с момента заключения настоящего договора Заказчик обязан предоставить Подрядчику утвержденную и согласованную в установленном порядке проектно-сметную документацию на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором. До момента выполнения Заказчиком указанного требования Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ или приостановить их выполнение; конечный срок выполнения работ в этом случае продлевается на время такого простоя (приостановления работ) Подрядчика.
2.3.5. Заказчик обязан своими силами и за свой счёт обеспечить наличие электроснабжения в месте выполнения работ по настоящему договору. До момента исполнения Заказчиком указанной обязанности или при перерывах в электроснабжении Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ или приостановить их выполнение, если отсутствие электроснабжения затрудняет или делает невозможным ведение работ Подрядчиком; конечный срок выполнения работ в этом случае продлевается на время такого простоя (приостановления работ) Подрядчика.
2.3.6. Заказчик обязан своими силами и за свой счёт обеспечить Подрядчика оборудованием, виды и количество единиц которого указаны в Приложении № [Приложение с перечнем необходимых материалов и оборудования], которое является неотъемлемой частью настоящего договора. До момента предоставления Заказчиком указанного оборудования Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ или приостановить их выполнение, если отсутствие соответствующего оборудования затрудняет или делает невозможным ведение работ Подрядчиком; конечный срок выполнения работ в этом случае продлевается на время такого простоя (приостановления работ) Подрядчика. В остальной части обеспечение оборудованием, необходимым для выполнения работ по настоящему договору, является обязанностью Подрядчика и осуществляется его силами и за его счёт. Под оборудованием понимаются материальные объекты, которые не входят в состав результата работ и используются для выполнения работ по настоящему договору.
2.3.7. Если в соответствии с условиями настоящего договора Заказчик обязан обеспечить Подрядчика материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ, Заказчик обязан передать Подрядчику все соответствующие материалы и оборудование не позднее [Срок передачи материалов и оборудования].
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
2.4.2. в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
3. Дополнительные условия
3.1. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и приостановить работу при обнаружении следующих обстоятельств:
 - непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, проектно-сметной документации или иного имущества, предоставленного Заказчиком в связи с выполнением работ по настоящему договору;
 - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
 - иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1. настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, проектно-сметную документацию или иное имущество либо не изменит указаний о способе выполнения работы либо не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих годности или прочности работы или создающих невозможность ее завершения в срок, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков, а также оплаты за фактически выполненный объем работ. Подрядчик также вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков, а также оплаты за фактически выполненный объем работ, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1. настоящего договора, даст указание о необходимости продолжении работ. В случаях, предусмотренных первым и вторым предложением настоящего пункта, Подрядчик вместо отказа от исполнения настоящего договора вправе продолжить выполнение работ; в этом случае Подрядчик не будет нести какой-либо ответственности или иных неблагоприятных последствий за те последствия, которые наступят в результате обстоятельств, указанных в пункте 3.1. настоящего договора, а Заказчик будет не вправе ссылаться на эти обстоятельства или на вызванные ими последствия.
3.3. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1. настоящего договора, либо продолживший выполнение работ не в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 3.2. настоящего договора, либо продолживший выполнение работ вопреки указанию Заказчика о приостановлении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на обстоятельства, указанные в пункте 3.1. настоящего договора
3.4. Риск случайной гибели переданной для переработки вещи несет Подрядчик. В этом случае обязательства Сторон прекращаются, а Подрядчик не имеет права требовать оплаты фактически выполненных им работ.
3.5. Риск случайного повреждения переданной для переработки вещи несет Подрядчик. В этом случае Подрядчик вправе либо восстановить в разумный срок за свой счёт поврежденную вещь, сохраняя при этом право на первоначально установленную сумму оплаты работ, либо отказаться от исполнения настоящего Договора без права на оплату фактически выполненных им работ.
3.6. Если до момента выполнения работ в полном объеме возникла невозможность исполнения обязательств Подрядчиком по вине Заказчика, Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость работ в полном объеме, предусмотренном настоящим договором, независимо от фактического объема выполненных Подрядчиком работ. Положения настоящего пункта не распространяются на случаи гибели (утраты) или повреждения материалов, оборудования, результата работы и имущества, в отношении которого выполняются подрядные работы; правовые последствия наступления указанных обстоятельств определяются иными условиями настоящего договора.
3.7. Если до момента выполнения работ в полном объеме возникла невозможность исполнения обязательств Подрядчиком по вине самого Подрядчика, Подрядчик не приобретает право на оплату фактически выполненных работ и на возмещение понесенных расходов. Положения настоящего пункта не распространяются на случаи гибели (утраты) или повреждения материалов, оборудования, результата работы и имущества, в отношении которого выполняются подрядные работы; правовые последствия наступления указанных обстоятельств определяются иными условиями настоящего договора.
3.8. Если до момента выполнения работ в полном объеме возникла невозможность исполнения обязательств Подрядчиком не по вине Сторон настоящего договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных работ. Если указанная невозможность исполнения обязательств возникла после виновного нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ, Подрядчик не приобретает право на оплату фактически выполненных работ и на возмещение понесенных расходов. Положения настоящего пункта не распространяются на случаи гибели (утраты) или повреждения материалов, оборудования, результата работы и имущества, в отношении которого выполняются подрядные работы; правовые последствия наступления указанных обстоятельств определяются иными условиями настоящего договора.
3.9. Наступление невозможности исполнения обязательств Подрядчиком независимо от основания её наступления влечет прекращение настоящего договора. Такое прекращение Договора не освобождает Стороны от осуществления взаиморасчётов, предусмотренных настоящим договором, и от ответственности за нарушение обязательств при наличии оснований для привлечения к такой ответственности.
3.10. Если такой возврат оказался невозможным (кроме случаев наступления невозможности возврата вследствие обстоятельств непреодолимой силы), Подрядчик должен возместить Заказчику стоимость материалов, оборудования и иного полученного от Заказчика имущества; однако при гибели (утрате) или повреждении указанного имущества наступают правовые последствия, предусмотренные соответствующими условиями настоящего договора.
3.11. В случае, если случайная гибель (утрата) имущества, в отношении которого выполняются подрядные работы по настоящему договору, произошла в период после нарушения Заказчиком по обстоятельствам, не связанным с Подрядчиком, срока для подписания акта выполненных работ (срока для приемки Заказчиком результата выполненных работ), Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость подрядных работ, относящихся к погибшему имуществу, в полном объеме, предусмотренном настоящим договором.
3.12. Риск случайной гибели (утраты) результата работы, произошедшей после сдачи результата работы Заказчику (после подписания Сторонами акта выполненных работ), несет Заказчик.
3.13. Риск случайной гибели (утраты) результата работы, произошедшей до сдачи результата работы Заказчику (до подписания Сторонами акта выполненных работ), распределяется между Сторонами следующим образом:
 
 
 
3.14. 
3.15. 
3.16. 
3.17. 
 
 
 
3.18. 
3.19. 
3.20. 
3.21. 
3.22. 
3.23. 
3.24. 
4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
4.7. 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.8. 
4.9. 
4.10. 
5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 
5.5. 
5.6. 
5.7. 
5.8. 
5.9. 
6. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. 
6.5. 
7. 
7.1. 
 
 
7.2. 
7.3. 
8. 
8.1. 
9. 
9.1. 
9.2. 
9.3. В случае обнаружения недостатков результата работы по истечении гарантийного срока, но в пределах сроков, установленных законодательством, Подрядчик несет ответственность за недостатки результата работы, если Заказчик докажет, что они возникли до сдачи результата работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
9.4. В случае безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненной работы, максимальный срок для такого устранения составляет не более [Срок устранения дефектов выполненной работы] с момента предъявления Заказчиком Подрядчику соответствующего требования.
9.5. Течение гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого результат работы не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
9.6. Подрядчик гарантирует, что располагает всеми необходимыми лицензиями, разрешениями, аттестатами и любыми другими правами и полномочиями, которые требуются для заключения и исполнения настоящего договора. Подрядчик также гарантирует, что лица, привлекаемые им к исполнению настоящего договора (работники, контрагенты и т.д.), располагают всеми необходимыми лицензиями, разрешениями, аттестатами и любыми другими правами и полномочиями, которые требуются для участия в исполнении настоящего договора. При несоблюдении данного условия Подрядчик должен возместить Заказчику причиненные этим убытки.
9.7. Подрядчик гарантирует, что материалы, которые предоставляются Подрядчиком, соответствуют всем обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан и нормативно-технических документов, а также документации изготовителя и являются полностью новыми (не были в употреблении, не ремонтировались, не имели и не имеют недостатков). Подрядчик также гарантирует, что в отношении материалов, которые предоставляются Подрядчиком, выполнены все требуемые формальности (соблюдение прав интеллектуальной собственности, таможенное оформление, техническое регулирование, санитарные меры и др.) и получена вся требуемая документация (сертификаты, свидетельства и др.), а также то, что они законно находятся на территории Республики Казахстан и законно используются Подрядчиком. При несоблюдении указанных условий Подрядчик должен возместить Заказчику причиненные этим убытки; в этом случае Заказчик также вправе предъявить Подрядчику иные требования, предусмотренные законодательством.
9.8. Подрядчик гарантирует, что оборудование, которое предоставляется Подрядчиком, соответствуют всем обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан и нормативно-технических документов и является полностью исправным. Подрядчик также гарантирует, что в отношении оборудования, которое предоставляется Подрядчиком, выполнены все требуемые формальности (соблюдение прав интеллектуальной собственности, таможенное оформление, техническое регулирование, санитарные меры и др.) и получена вся требуемая документация (сертификаты, свидетельства и др.), а также то, что оно законно находится на территории Республики Казахстан и законно используется Подрядчиком. При несоблюдении указанных условий Подрядчик должен возместить Заказчику причиненные этим убытки; в этом случае Заказчик также вправе предъявить Подрядчику иные требования, предусмотренные законодательством.
9.9. Заказчик гарантирует, что им соблюдены все требуемые формальности (разрешения, согласования и уведомления от уполномоченных органов, организаций, соседей и др.) и получена вся необходимая документация для выполнения работ по настоящему договору. При несоблюдении данного условия Заказчик должен возместить Подрядчику причиненные этим убытки.
9.10. Заказчик гарантирует, что материалы и оборудование, которые предоставляются Заказчиком, являются безопасными и соответствуют всем обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан и нормативно-технических документов, а также документации изготовителя и являются исправными. Заказчик также гарантирует, что в отношении материалов и оборудования, которые предоставляются Заказчиком, выполнены все требуемые формальности (соблюдение прав интеллектуальной собственности, таможенное оформление, техническое регулирование, санитарные меры и др.) и получена вся требуемая документация (сертификаты, свидетельства и др.), а также то, что они законно находятся на территории Республики Казахстан. При несоблюдении указанных условий Заказчик должен возместить Подрядчику причиненные этим убытки. Подрядчик не несет ответственности за недостатки результата выполненных работ, если они явились следствием несоблюдения Заказчиком указанных выше условий.
10. Применимое право и порядок разрешения споров
10.1. Правом, подлежащим применению к настоящему договору, является право Республики Казахстан.
10.2. Перед обращением в суд за разрешением возникшего спора, Сторона настоящего Договора должна направить другой Стороне письменную претензию с указанием своих требований к другой Стороне, с предложением добровольного удовлетворения этих требований и срока для добровольного удовлетворения. Данный досудебный порядок считается соблюденным для цели обращения в суд с момента получения письменного отказа другой Стороны от удовлетворения требования либо при неполучении письменного ответа на претензию в течение [Ответ на претензию] дней с момента получения претензии другой Стороной, либо при неудовлетворении другой Стороной изложенного в претензии требования в срок, указанный в претензии. Данный досудебный порядок не распространяется на требования, которые по своему характеру не предполагают возможность другой Стороны Договора удовлетворить их (о признании сделки недействительной и т.п.).
10.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному урегулированию в Арбитражном центре Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» согласно его действующему Регламенту.
10.4. Предметом, который подлежит рассмотрению арбитражем, являются все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности.
10.5. Местом проведения арбитражного разбирательства будет – город Нур-Султан.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий договор, а также любые соглашения о его изменении или дополнении действительны лишь при условии облечения их в письменную форму и подписания самими Сторонами или их соответствующими представителями.
11.2. Стороны вправе осуществлять извещения (уведомления и т.д.) и отправку документов (акт выполненных работ и т.д.) друг другу путем их отправки по адресам электронной почты, указанным в настоящем договоре; в указанных случаях Сторона-адресат будет считаться извещенной, а документы будут считаться ею полученными с даты соответственно отправки извещения (уведомления и т.д.) или документов (акт выполненных работ и т.д.) другой Стороной.
11.3. Стороны настоящим подтверждают, что на момент подписания Договора:
  - не находились под влиянием обмана, насилия, угрозы;
  - Договор не является мнимым и притворным;
  - обладают правоспособностью и дееспособностью, позволяющими вступать в гражданско-правовые отношения.
11.4. Стороны пришли к соглашению нотариально не удостоверять настоящий Договор.
11.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
11.6. Основания расторжения настоящего договора в судебном порядке определяются в соответствии с законодательством. Порядок и основания одностороннего отказа от исполнения настоящего договора определяются в соответствии с настоящим договором, а в части, неурегулированной настоящим договором- в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае, когда Сторона в соответствии с условиями настоящего договора или законодательства в одностороннем порядке отказывается от исполнения настоящего договора, срок извещения другой Стороны составляет [Решение по расторжению] дней до даты расторжения Договора, если иной срок специально не предусмотрен соответствующими условиями настоящего договора.
11.7. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, известив Заказчика за 5 дней до даты расторжения договора, если Заказчик своим виновным поведением создает невозможность или существенно затрудняет возможность надлежащего исполнения Подрядчиком своего обязательства. В случае такого отказа Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных работ, а также возместить ему убытки, причиненные расторжением договора.
11.8. Прекращение (расторжение) настоящего договора не освобождает его Стороны от исполнения своих обязательств в части подписания акта выполненных работ и осуществления взаиморасчётов в соответствии с условиями настоящего договора.
12. Реквизиты, юридические адреса и подписи Сторон:
 
Заказчик:
 		 Подрядчик:
 
[Наименование Юр.лица/ИП]
адрес: [Адрес]
тел./факс: [Телефон]
БИН [БИН]
ИИК [ИИК]
IBAN [IBAN]
в  [Наименование банка]
БИК [БИК]
КБе [КБе]

[Должность]
[ФИО]
____________________________
               (подпись)
М.П.		 [Наименование Юр.лица/ИП]
адрес: [Адрес]
тел./факс: [Телефон]
БИН [БИН]
ИИК [ИИК]
IBAN [IBAN]
в [Наименование банка]
БИК [БИК]
КБе [КБе]

[Должность]
[ФИО]
____________________________
               (подпись)
М.П.
* Войдите в систему, чтобы оставить комментарий